****省地质灾害治理工程
(增发国债项目)施工标准招标文件
****年*月
第*页共***页
目录
第*章招标公告(未进行资格预审)
第*章投标人须知
投标人须知前附表
*.总则
*.*项目概况
*.*资金来源和落实情况
*.*招标范围、计划工期和质量要求
*.*投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)
*.*投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)
*.*费用承担
*.*保密
*.*语言文字
*.*计量单位
*.*踏勘现场
*.**投标预备会
*.**分包
*.**响应和偏差
*.招标文件
*.*招标文件的组成
*.*招标文件的澄清
*.*招标文件的修改
*.*招标文件的异议
*.投标文件
*.*投标文件的组成
*.*投标报价
*.*投标有效期
*.*投标保证金
*.*资格审查资料(适用于已进行资格预审的)
*.*资格审查资料(适用于未进行资格预审的)
*.*备选投标方案
*.*投标文件的编制
*.投标
*.*投标文件的密封和标记
*.*投标文件的递交
*.*投标文件的修改与撤回
*.开标
*.*开标时间和地点
*.*开标程序
*.*开标补救措施
*.*开标时出现下列情况的,招标人将拒绝其开标。
*.评标
*.*评标委员会
第*页共***页
*.*评标原则
*.*评标
*.合同授予
*.*中标候选人公示
*.*评标结果异议
*.*中标候选人履约能力审查
*.*定标方式
*.*中标通知
*.*履约担保
*.*签订合同
*.重新招标和不再招标
*.*重新招标
*.*不再招标
*.纪律和监督
*.*对招标人的纪律要求
*.*对投标人的纪律要求
*.*对评标委员会成员的纪律要求
*.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
*.*投诉
**.需要补充的其他内容
附表*:开标记录表
附表*:问题澄清通知
附表*:问题的澄清
附表*:中标通知书
附表*:中标结果通知书
第*章评标办法(综合评估法)
*.评标方法
*.评审标准
*.评标程序
第*章合同条款及格式
第*节通用合同条款
*.*般约定
*.发包人义务
*.监理人
*.承包人
*.材料和工程设备
*.施工设备和临时设施
*.交通运输
*.测量放线
*.施工安全、治安保卫和环境保护
**.进度计划
**.开工和竣工
**.暂停施工
**.工程质量
第*页共***页
**.试验和检验
**.变更
**.价格调整
**.计量与支付
**.竣工验收
**.缺陷责任与保修责任
**.保险
**.不可抗力
**.违约
**.索赔
**.争议的解决
第*节专用合同条款
第*节合同附件格式
第*章工程量清单
第*章图纸
第*章技术标准和要求
第*章投标文件格式
目录
*、投标函及投标函附录
(*)投标函
(*)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明
(*)投标函附录
*、法定代表人身份证明
*、授权委托书
*、联合体协议书
*、投标保证金
*、已标价工程量清单
*、施工组织设计
附表*:拟投入本标段的主要施工设备表
附表*:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表*:劳动力计划表
附表*:计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表*:施工总平面图
附表*:临时用地表
*、项目管理机构
(*)项目管理机构组成表
(*)主要人员简历表
*、拟分包项目情况表
*、资格审查资料
(*)投标人基本情况表
(*)近*个年度财务状况表
(*)近年完成的类似项目情况表
(*)正在施工和新承接的项目情况表
(*)近*年发生的诉讼及仲裁情况
第*页共***页
*、其他材料
第*页共***页
****区****年度地质灾害综合治理项目(*标段)(项目
名称)/标段施工招标
招标文件
招标人:****市自然资源和规划局****分局
****年**月**日
第*页共***页
招标编号:*****************
****区****年度地质灾害综合治理项目(*标段)(项目名
称)/标段施工招标
招标文件
项目招标负责人:殷豪
招标文件编制人员(按章节):袁伟森、司呈浪、聂睿
招标人:****市自然资源和规划局****分局(盖单位章)
招标代理机构:****(盖单位章)
招标代理机构资格等级及证书编号:/
****年**月**日
第*页共***页
招标编号:***************
****区****年度地质灾害综合治理项目(*标段)(项目名称)
标段施工招标
文件
招标
工程建设招标
司专
工程建设招标员
司呈浪开
殷豪
****************
皖**
司
新于盛项目管理集团有限
殷豪
从业人员专
省工
袁伟森
省工程建设招
招标文件编制人员(按章*:****袁伟森、同呈浪、睿聂睿
川新宇盛****************
海项目管理集团有限
公司
招标人:****市自然资源和规划局****分局(盖单位章)
招标代理机构:****(盖单位章)
招标代理机构资格等级及证书编号:
*****
****年**月**
第*卷
第*章招标公告(未进行资格预审)
****区****年度地质灾害综合治理项目(*标段)(项目名称)/标段
施工招标公告
*.招标条件
*.*本招标项目****区****年度地质灾害综合治理项目(*标段)(项目
名称)已由****市发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以巴发
改审【****】**号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为****市自然资源和
规划局****分局,建设资金来自向上争取资金和地方政府配套(资金来源),
项目出资比例为***%,招标人为****市自然资源和规划局****分局。项目已
具备招标条件,现对该项目的施工进行****。
*.*本招标项目为****省行政区域内的国家投资工程建设项目,****市发展和
改革委员会(核准机关名称)核准(招标事项核准文号为巴发改审【****】**号)
的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是****新宇盛项目
管理集团有限公司。
*.项目概况与招标范围
*.*建设地址:****市****区双胜镇、茶坝镇。
*.*建设内容及规模:本次对*处地质灾害隐患点实施工程治理。主要工程包括抗
滑桩、挡土墙、截排水沟等工程。*标段包括:****市****区双胜镇双庙社区鲁家
碥滑坡治理工程、****市****区双胜镇双庙社区张子健屋后滑坡治理工程、****市
第*页共***页
****区茶坝镇章怀村*、*组陈家碥滑坡治理工程。
*.*建设工期:***个日历天。
*.*招标范围:工程量清单及图纸所示全部施工内容。
*.*标段划分:施工*个标段。
(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等)。
*.投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人须具备:
*.*.*资质要求:投标人须具备省级及以上自然资源主管部门颁发的地质灾害
治理工程(防治单位)施工乙级及以上级资质。并在人员、设备、资金等方面
具有相应的施工能力。
*.*.*业绩要求:近*年已完成不少于*个类似项目。类似项目是指:地质
灾害治理类工程施工项目。
*.*.*项目经理(建造师)资格要求:建造师(注册专业不限)*级及以上(级
别),具有安全生产考核合格证(*证)。同时,应具有水文地质、工程地质、环
境地质等相关专业中(中/高)级及以上技术职称,并至少具有*个相关项目业
绩证明。(注:大型及以上地质灾害治理工程施工项目需具有高级及以上上述技术
职称)
*.*.*项目技术负责人资格要求:应具有水文地质、工程地质、环境地质等专
业中(中/高)级及以上技术职称,并至少具有*个相关项目业绩证明。(注:
大型及以上地质灾害治理工程施工项目需具有高级及以上上述技术职称)
*.*本次招标不接受(接受/不接受)联合体投标。联合体投标的,应满
足下列要求:/。
第*页共***页
(*)主要人员简历表
姓名 |
|
|
年龄 |
|
学历 |
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
|
职务 |
|
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
|
毕业学校 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
时间 |
时间 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
担任职务 |
发包人及联系电话 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:(*)“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证、
社保缴纳证明扫描件(或复印件),管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件(或复印件);
技术负责人应附身份证、职称证、学历证、社保缴纳证明扫描件(或复印件),管理过的项
目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明;其他主要人员应附职称证(执业证
或上岗证书)、社保缴纳证明扫描件(或复印件)。如不实,属于弄虚作假,取消中标资格。
资格条件和评标办法中未要求的证明和证件,可不提供。
(*)社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近*个月连续
缴费证明的扫描件(注:企业化管理的事业单位人员或事业单位下属公司的在编人员提供相关
在职证明材料,涉及调动的由上级主管部门出具相关证明或说明材料)。
第***页共***页
*、拟分包项目情况表
拟分包的工程项目 |
主要内容 |
预计造价(*元) |
资质等级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第***页共***页
*、资格审查资料
注:(*)如招标人接受联合体投标的,“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合
体各方相关情况,联合体的每*成员都应提供。
(*)新成立企业不满足招标人年度要求的,投标人只提供成立后相应年度的资料。
第***页共***页
(*)投标人基本情况表
投标人名称 |
|
|
|
|
|
|
注册地址 |
|
|
|
邮政编码 |
|
|
联系方式 |
联系人 |
|
|
电话 |
|
|
联系方式 |
传真 |
|
|
网址 |
|
|
组织结构 |
|
|
|
|
|
|
法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
成立时间 |
|
|
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
企业资质等级 |
|
|
其中 |
项目经理 |
|
|
营业执照号 |
|
|
高级职称人员 |
|
|
|
注册资金 |
|
|
中级职称人员 |
|
|
|
开户银行 |
|
|
初级职称人员 |
|
|
|
账号 |
|
|
技工 |
|
|
|
经营范围 |
|
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
注:投标人基本情况表应附材料见第*章“投标人须知”*.*.*。
第***页共***页
(*)近*个年度财务状况表
注:(*)投标人应提供近*年的财务状况表。
“近*个年度财务状况表”分*种情况。招标文件发售之日在*月*日以前的,“近*
个年度”是指当年之前的*个年度或当年的上*年之前的*个年度,如某项目招标,发售
招标文件的时间是****年*月*日,“近*个年度财务状况表”是指****年、****年、
****年的财务状况,或****年、****年、****年的财务状况,采用哪*个年度,由投标
人选择;招标文件发售之日在*月*日以后的,“近*个年度”是指当年之前的*个年度,
如某项目招标,发售招标文件的时间是****年*月*日,“近*个年度财务状况表”是
指****年、****年、****年的财务状况。
(*)财务状况表应附材料见第*章“投标人须知”*.*.*。
第***页共***页
(*)近年完成的类似项目情况表
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
合同价格 |
|
开工日期 |
|
完工/竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
总监理工程师及电话 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:(*)招标人填写的具体年限应与第*章“投标人须知”*.*.**致。
(*)已完成的类似项目应附材料见第*章“投标人须知”*.*.*。
其中,类似项目是依法必须招标的项目,应同时附中标通知书、合同协议书、合同工程
完工证书或工程竣工验收证书扫描件(或复印件);非依法必须招标的项目,可只附合同协
议书、合同工程完工证书或工程竣工验收证书扫描件(或复印件)。
第***页共***页
(*)正在施工和新承接的项目情况表
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
签约合同价 |
|
开工日期 |
|
计划竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
总监理工程师及电话 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:正在施工和新承接的项目应附材料见第*章“投标人须知”*.*.*。其中依法必须招
标的项目,应同时附中标通知书扫描件(复印件)和合同协议书扫描件(复印件);非依法必
须招标的项目,可只附合同协议书扫描件(复印件)。
第***页共***页
(*)近*年发生的诉讼及仲裁情况
注:(*)本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为否决投标处理或作为
量化因素或评分因素,除非其中的内容涉及其他规定的评标标准,或导致中标后合同不能履行。
(*)诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼
及仲裁事项,以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。
“工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”,是指:
(*)既包括投标人作为原告(申请人),也包括投标人作为被告(被申请人)或作为
第*人。
(*)既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁,也包括工程建设项目招投标和中标
合同履行过程中投标人与其他人(法人、其他组织或个人)发生的诉讼及仲裁。
(*)既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁,也包括投标人在招投标和中标合同履行过
程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。
(*)不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何,或在诉讼及仲裁过程中和解(调解)结
案或撤诉(撤回仲裁申请)等,只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申
报。
(*)投标人隐瞒招标文件要求提供的“近*年发生的诉讼及仲裁情况”,拒不申报或
第***页共***页
不全部申报诉讼及仲裁信息,或者提供“经本投标人认真核查,本投标人近*年没有发生诉讼
及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息,属于《招标投标法》第***条规定的弄虚作假
行为。
(*)诉讼包括民事诉讼和行政诉讼;仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷
提交仲裁机构,由仲裁机构以第*者的身份进行裁决。
(*)“案由”是事情的原由、名称、由来,当事人争议法律关系的类别,或诉讼仲裁情
况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。
(*)“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告(申请人)、被告(被申请人)
或第*人的单位名称。
(*)诉讼、仲裁的起算时间为:提起诉讼、仲裁被受理的时间,或收到法院、仲裁机构
诉讼、仲裁文书的时间。
(*)诉讼、仲裁已有处理结果的,应附材料见第*章“投标人须知”*.*.*;还没有处
理结果,应说明进展情况,如某某人民法院于某年某月某日已经受理。
第***页共***页
*、其他材料
注:(*)招标人在编制招标文件时,除以上*项外,招标人还可以要求投标人提供其他
材料。但不得与以上*项的内容及本招标文件列出的选择项中招标人没有选择的项重复和抵触。
(*)招标人要求申请人提供的其他材料应在第*章“投标人须知”*.*.*“构成投标文
件的其他材料”中列出。
(*)招标人不得要求与本项目招投标和履行合同无关的材料。
(*)招标人在招标文件中没有要求的材料,投标人不需要提供。投标文件不得夹带宣传
性材料。
第***页共***页